正文內容

建設施工監理合同范本(文件)

2026-05-30 04:33 上一頁面

下一頁面

　

【正文】 _______項：　　（1）大、中型工程項目；　　（2）市政、公用工程項目；　　（3）政府投資興建和開發建設的辦公樓、社會發展事業項目和住宅工程項目；　　（4）外資、中外合資、國外貸款、贈款、捐款建設的工程項目。　　（1）本合同生效時，發包方向監理方預付估算監理費總額的20%作為合同定金，監理工作完成后，定金抵做工程監理費。利息額按規定支付期限最后一日銀行貸款利息率乘以拖欠酬金時間計算。項目監理機構不得從事所監理工程的施工和建筑材料、構配件以及建筑機械、設備的經營活動。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給發包方，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。　　，應承擔一定的經濟責任和法律責任。　　（二）監理方權利　　，授予監理方以下監理權利：　　（1）選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。　　（5）工程施工組織設計和技術方案，按照保質量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向發包方提出書面報告；如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得發包方的同意。對于不符合設計要求及國家質量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用；不符合規范和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業，有權通知承建商停工整改、返工。　　（10）在工程承包合同約定的工程價格范圍內，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的復核確認權與否定權，未經監理方簽字確認，發包方不支付工程款。在監理過程中如發現承建商工作不力，監理方可提出調換有關人員的建議。　　第七條發包方權利義務　　，項目法人應當將委托的監理單位、監理的內容、總監理工程師姓名及所賦予的權限，書面通知被監理單位。　　，負責與監理方聯系。　　（2）提供與本工程有關的寫作單位、配合單位的名錄。　　。如果因監理方過失而造成經濟損失應當向發包方進行賠償。　　，應當承擔責任，賠償損失的計算方法：賠償金=直接經濟損失酬金比率（扣除稅金）。　　，以致增加了工作量或持續時間，則監理方應當將此情況與可能產生的影響及時通知發包方。當恢復執行監理業務時，應當增加超過42天的時間用于恢復執行監理業務，并按雙方約定的數量支付監理酬金。　　，而發包方又未對監理方提出任何書面意見時，或根據第4點已暫停執行監理方提出任何書面意見時，監理方可向發包方發出終止合同的通知。　　第十一條違約責任　　，發包方應至少提前2個月通知監理方，并要承擔違約責任，支付約定賠償費用。　　第十二條合理化建議　　監理方在監理過程中提出的合理化建議，使發包方得到了直接經濟效益，發包方應按監理合同條件的約定，給予監理方合理化建議獎勵。　　，有下列行為之一的，由建設行政主管部門沒收非法所得、收繳《監理工程師崗位證書》，并可處以罰款。　　、質量和安全，監理方可寫出書面材料建議獎勵有關人員。具體條款如下：　　：如果發包方委托監理方承擔本合同范圍以外的任務，發包方應另行補簽委托合同。　　，若出現國家法律、法規和政策變化等，導致監理費用的變化，本合同監理費應作相應調整。　　。　　，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對發包方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　　。　　第十六條保密　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。　　第十八條爭議的處理　　。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響　　，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。　　“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。　　第二十一條補充與附件　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同正本一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份　　發包方（蓋章）：____________ 監理方（蓋章）：____________　　法定代表人（簽字）：______

點擊復制文檔內容

規章制度相關推薦

建設施工監理合同范本(文件)

建設工程監理合同范本(最新)-資料下載頁

建設工程委托監理合同范本(2)-資料下載頁

水利工程建設監理合同范本-資料下載頁

建設工程委托監理合同范本-資料下載頁

水利工程建設監理合同范本-資料下載頁

房屋建設施工合同范本-資料下載頁

標準建設施工合同范本-資料下載頁

精品建設施工合同范本-資料下載頁

2020建設施工合同范本-資料下載頁

2020建設施工合同范本-資料下載頁

建設施工合同范本-資料下載頁

關于建設施工合同范本-資料下載頁

建設施工合同范本(2)-資料下載頁

新版建設施工合同范本-資料下載頁

關于建設施工合同范本-資料下載頁

建設施工監理合同范本-免費閱讀

建設施工監理合同范本(存儲版)

建設施工監理合同范本-文庫吧在線文庫

建設施工監理合同范本(完整版)

建設施工監理合同范本(更新版)