正文內容

水利工程建設監理合同示范文本(文件)

2025-08-22 02:15 上一頁面

下一頁面

　

【正文】由發包人承擔。第五十七條未經發包人同意，監理人不得出版涉及發包人的專利、專有技術或其它需保密的資料。第六十條在爭議協商、調解、仲裁或起訴過程中，雙方仍應繼續履行本合同約定的責任和義務，保證工程建設的正常進行。發包人的義務和責任第十七條發包人向監理機構提供與本工程建設有關的資料為：序號資料名稱份數提供時間收回時間保存和保密要求第十八條發包人對監理機構書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定并送達的時限：一般文件天；緊急事項_______________天；變更文件 _______________天。一、試驗、檢驗項目及頻率序號試驗檢驗項目檢驗頻數檢驗方式二、試驗、檢驗費用元。需旁站監理的關鍵工序是：。額外服務酬金：___________________。第四十八條因發包人延期支付監理服務酬金而向監理人支付滯納金的計算辦法：。爭議的解決第五十九條合同爭議的調解、仲裁機構：一、雙方約定的調解機構為：。助發包人會同設計人對重大技術問題和優化設計進行專題討論審核承包人對設計文件的意見和建議，協助發包人會同設計人進行研究。協助或代表發包人對進場的永久工程設備進行質量檢驗與到貨驗收。督促發包人按工程施工合同的約定，落實必須提供的施工條件，檢查承包人的開工準備工作，審查合格后簽發工程開工令。根據工程施工合同總進度計劃，編制控制性進度目標和年度施工計劃，并審查批準承包人提出的施工實施進度計劃和檢查其實施情況；督促承包人采取措施，實現合同工期目標要求。以單元工程為基礎，依據水利部頒布的《水利水電基本建設工程單元工程質量等級評定標準》和《水利水電工程施工質量評定規程》，對承包人評定的工程質量等級進行復核。檢查施工安全和勞動防護措施，并提出建議；檢查防洪度汛措施并提出建議；參加重大安全事故調查。做好施工現場記錄與信息反饋；按照監理合同附件的要求編制監理月、年報；按期整編工程資料和工程檔案，做好文、錄、表、單的日常管理，在期限屆滿時按照檔案管理要求整理、歸檔并移交發包人。1其他相關工作。1參加或受發包人委托主持分部工程驗收，參加階段驗收、單位工程驗收、竣式驗收，審查承包人編制的竣工圖紙和竣工資料。協助發包人編制投資控制目標和分年度投資計劃；審查承包人提交的資金流計劃；審核承包人完成的工程量和單價費用，并簽發計量和中期支付憑證；審查承包人提交的竣工結算報告，簽發最終支付憑證；受理索賠申請，進行索賠調查，協調合同爭議，并提出處理意見；處理工程變更，下達工程變更令。施工質量控制。簽發補充設計文件、技術要求等，答復承包人提出的建議和意見。(三)施工方面協助發包人進行工程施工招標和簽訂工程施工合同。其他相關業務。第三部分合同附件一、監理服務目標質量控制目標安全控制目標投資控制目標進度控制目標二、監理服務內容（以下內容供發包人、監理人雙方簽訂合同時參考，可由發包人或監理人提出，雙方協商決定）(一)設計文件及圖紙方面及時核查并簽發施工圖紙及設計變更文件，發現問題通過發包人與設計人聯系，重大問題向發包人做專題報告。二、賠償金：賠償金= 直接經濟損失監理酬金（扣除稅金等各項應扣費用后）/所監工程投資其他第五十五條發包人給予監理機構合理化建議的獎勵標準。違約第四十七條發包人違約，應支付給監理人違約金或賠償金，計算辦法：一、違約金：。二、監理服務酬金的支付方式為：_____________________。監理人的義務和責任第二十六條監理人應在監理合同生效后的天內，派出監理人員進駐施工現場，組建現場監理機構；監理人應在監理合同生效后的天內，向發包人提交監理規劃、現場監理機構組成人員名單、簡歷、相應資格證書復印件和授權范圍。發包人給予經濟補償的方式和標準是：。監理人的權利第十三條四、設計變更等施工現場獨立處置金額為：___________。爭議的解決第五十九條本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決；也可由工程項目主管部門或合同爭議調解機構調解；協商或調解未果時，經當事人雙方同意可由仲裁機構仲裁或向人民法院起訴。獎勵標準在專用合同條款中約定。監理人發現設計文件不符合有關規定或合同約定時，應向發包人報告。第五十一條當監理人違約時，發包人應及時向監理人

點擊復制文檔內容

外語相關推薦

水利工程建設監理合同示范文本(文件)

水利工程建設監理合同范本-資料下載頁

建設工程委托監理合同示范文本-資料下載頁

建設工程委托監理合同(示范文本)-資料下載頁

建設工程委托監理合同示范文本范本-資料下載頁

水利工程施工監理招標文件示范文本-資料下載頁

關于征求建設工程監理合同(示范文本)-資料下載頁

xxxx版建設工程監理合同示范文本-資料下載頁

水利工程建設監理合同范本-資料下載頁

水利工程建設監理合同書-資料下載頁

水利工程建設監理合同(12篇)-資料下載頁

水利工程建設監理合同樣本-資料下載頁

水利工程建設監理合同(17篇)-資料下載頁

水利工程建設監理合同書-資料下載頁

2022年水利工程建設監理合同-資料下載頁

水利工程建設監理合同范本范本-資料下載頁

水利工程建設監理合同示范文本-文庫吧在線文庫

水利工程建設監理合同示范文本(完整版)

水利工程建設監理合同示范文本(更新版)

水利工程建設監理合同示范文本(專業版)

水利工程建設監理合同示范文本(留存版)