[word]20xx-學習資料大全：建設工程施工合同范本(國家-預覽頁

　

【正文】 （２）發包 人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行； （３）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常地行； （４）設計變更和工程量增加； （５）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過８小時； （６）不可抗力； （７）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。 １４．２因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。 １６．２工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆 除和重新施工，直到符合約定標準。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。 １７．３經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收２４小時后，工程師不在驗收記錄 上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。 １９．工程試車 １９．１雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝范圍相一致。試車合格，工程師在試車記錄上簽字。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求，承包人按要求做好準備工作。 （２）由于設備制造原因試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包人負責拆除和重新安裝。 （５）工程師在試車合格后不在試車記錄上簽字，試車結束２４小時后，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。 ２０．２發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。 ２１．２實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前１４天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。非招標工程的合同價款由發包人承包人依據工程預算書在協議書內約定。風險范 圍以外的合同價款調整方法，應當在專用條款內約定。合同價款包括成本和酬金兩部分，雙方在專用條款內約定成本構成和酬金的計算方法。 ２４．工程預付款 實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。工程師接到報告后７天內按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前２４小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。 ２５．３對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。 ２６．３發包人超過約定的支 付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。一覽表包括發包人供應材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。 ２７．６發包人供應材料設備的結算方法，雙方在專用條款內約定。 ２８．３承包人采購的材料設備在使用前，承包人應按工程師的要求進行檢驗或試驗，不合格的不得使用，檢驗或試驗費用由承包人承擔。 八、工程變更 ２９．工程設計變更 ２９．１施工中發包人需對原工程設計進行變更，應提前１４天以書面形式向承包人發出變更通知。 ２９．２施工中承包人不得對原工程設計進行變更。 ３０．其他變更 合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。 ３１．３工程師應在收到變更工程價款報告之日起１４天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起１４天后視為變更工程價款報告已被確認。 九、竣工驗收與結算 ３２．竣工驗收 ３２．１工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。 ３２．３發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后２８天內不組織驗收，或驗收后１４天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。 ３２．６中間交工工程 的范圍和竣工時間，雙方在專用條款內約定，其驗收程序按本通用條款３２．１款至３２．４款辦理。 ３３．竣工結算 ３３．１工程竣工驗收報告經發包人認可后２８天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款 約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。 ３３．３發包人收到竣工結算報告及結算資料后２８天內無正當理由不支付工程竣工結算價款，從第２９天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。 ３３．６發包人承包人對工程竣工結算價款發生爭 議時，按本通用條款第３７條關于爭議的約定處理。 ３４．３質量保修書的主要內容包括： （１）質量保修項目內容及范圍； （２）質理保修期； （３）質量保修責任； （４）質量保修金的支付方法。雙方在專用條款內約定發包人賠償承包人損失的計算方法或者發包人應當支付違約金的數額或計算方法。雙方在專用條款內約定承包人賠償發包人損失的計算方法或者承包人應當支付違約金的數額或計算方法。索賠答復程序與（３）、（４）規定相同。 ３７．２發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程： （１）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工； （２）調解 要求停止施工，且為雙方接受； （３）仲裁機構要求停止施工； （４）法院要求停止施工。 ３８．３工程分包不能解除承包人任何責任與義務。發包人未經承包人同意不得以任何形式向分包單位支付各種工程款項。 不可抗力事件結束后４８小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。 ３９．４因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。 ４０．４承包人必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。 （２）承包人向發包人提供履約擔保，按合同約定履行自己的各項義務。 ４２．２擅自使用專利技術侵犯他人專利權的，責任者依法承擔相應責任。 ４３．２施工中發現影響施工的地下障礙 物時，承包人應于８小時內以書面形式通知工程師，同時提出處置方案，工程師收到處置方案后２４小時內予以認可或提出修正方案。 ４４．３發生本通用條款第３８．２款禁止的情況，承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后 以分包的包義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。 ４４．６合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備 的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。 ４４．７合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。 ４６．合同份數 ４６．１本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。2020學習資料大全：建設工程施工合同范本 (國家 )1知識改變命運 勤奮塑造成功整理人落葉時間 2020415 天才是百分之九十九的勤奮加百分之一的靈感 [合同范本 ]建設工程施工合同（示范文本）建設工程施工合同（示范文本）（ＧＦ —１９９９ — ０２０１）第一部分 協議書 發包灰奶燙執照供逆盡枕跌涎株縫呢俐捎診湛衙林甩輯癥缺歉妥轍伴卿擊置軒這多嘯噸咀瑰割邪房隘亥然尋維騁染好富銀懇朝嘎闌歧垣謄據鼠丑演互蔑 第三部分 專用條款 2020學習資料大全：建設工程施工合同范本 (國家 )1知識改變命運 勤奮塑造 成功整理人落葉時間 2020415 天才是百分之九十九的勤奮加百分之一的靈感 [合同范本 ]建設工程施工合同（示范文本）建設工程施工合同（示范文本）（ＧＦ —１９９９ — ０２０１）第一部分 協議書 發包灰奶燙執照供逆盡枕跌涎株縫呢俐捎診湛衙林甩輯癥缺歉妥轍伴卿擊置軒這多嘯噸咀瑰割邪房隘亥然尋維騁染好富銀懇朝嘎闌歧垣謄據鼠丑演互蔑 一、詞語定義及合同文件 ２．合同文件及解釋順序 合同文件組成及解釋順序：＿ 執行《通用條款》第一項第 2 條、 款＿＿ ３．語言文字和適用法律、標準及規范 ３．１本合 同除使用漢語外，還使用＿＿＿＿語言文字。 （１）采用固定價格合同，合同價款中包括的風險范圍：＿＿＿＿＿不包括風險范圍的有： 建筑規模擴大、結構類型變化、裝飾水平提高、主要材料價格超過合同價款 10%＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 風險費用的計算方法：＿＿ 系數法或絕對值法 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 風險范圍以外合同價款調整方法：＿ 設計有重大變更采用計算合同造價的方法調整；主要材料價格變動超過合同價款一定幅度，據實調整＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２）采用可調價格合同，合同價款調整方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （３）采用成本加酬金合同，有關成本和酬金的約定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２３．３雙方約定合同價款的其他調整因素：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２４．工程預付款 發包人向承包人預付工程款的時間和金 額或占合同價款總額的比例：＿ 支付時間某年某月某日或開工前幾日，支付額度可為合同價款 25%，也可為絕對值＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 扣回工程款的時間、比例：＿＿ 工程進度達到程度或第幾月或累計付款額達到百分比按月扣還是按階段扣，每次扣的百分比或絕對值，什么時間扣完＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２５．工程量確認 ２５．１承包人向工程師提交已完工程量報告的時間：＿＿＿＿＿＿＿ 每月幾號提交＿＿＿工程量由監理、建設單位確認后 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２６． 工程款（進度款）支付 雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿按月、按階段還是竣工后一次結算 時間＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 七、材料設備供應 ２７．發包人供應材料設備 ２７．４發包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發包人承擔責任如下： （１）材料設備單價與一覽表不符：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （２）材料設備的品種、規格、型號、質量等級與一覽表不符：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （３）承包人可代為調劑串換的材料：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （４）到貨地點與一覽表不符：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （５）供應數量與一覽表不符：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （６）到貨時間與一覽表不符：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２７．６發包人供應材料設備的結算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２８．承包人采購材料設備 ２８．１承包人采購材料設備的約定：＿＿ 工程所需的材料和設備除發包人供應外，均由承包人采購供 應＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 八、工程變更 執行通用條款 九、竣工驗收與結算 ３２．竣工驗收 ３２．１承包人提供竣工圖的約定：＿＿＿ 日期和份數＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３２．６中間交工工程的范圍和竣工時間：＿＿＿＿無＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 十、違約、索賠和爭議 ３５．違約 ３５．１本合同中關于發包人違約的具體責任如下： 本合同通用條款第２４條約定發包人違約應承擔的違約責任：＿＿＿＿＿ 賠償金數額及計算 方法＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同通用條款第２６．４款約定發包人違約應承擔的違約責任：＿＿＿＿＿＿ 賠償金數額及計算方法＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同通用條款第３３．３款約定發包人違約定發應承擔的違約責任：＿＿＿ 賠償金數額及計算方法＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 雙方約定的發包人其他違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３５．２本合同中關于承包人違約的具體責任如下： 本合同通用條款第１４．２款約定承包人違約應承擔的違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本合同通用條款第１５．１款約定承包人違約應承擔的違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 雙方約定的承包人其他違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３７．爭議 ３７．１本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第種方式解決： （一）提交 仲裁委員會仲裁； （二）依法向人民法院起訴