熱處理加工合同范本-免費閱讀

　　

【正文】 甲方（醫療機構）：___________________乙方（加工方）：_________________法人代表或授權代表簽字：法人代表或授權代表簽字：雙方簽訂合同時間：年月日加工合同范本13供方(全稱)：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________需方(全稱)：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。甲方提供合符標準的準確臨床石膏模型，具體要求如下：A．牙模清晰、牙冠、周邊無殘缺、氣泡(尤其是工作模，材料用超硬石膏或硬石膏)。貨物驗收：甲方應依照向乙方所提供的牙模及雙方在本合同中約定的質量要求和技術標準，對產品的質量進行驗收。本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據，或未經授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數據。，由承攬方負擔。十、交貨的時間和地點(提)定做物期限應當按照合同規定履行。八、價款合同總價款___________九、驗收標準和方法、圖紙和樣品作為驗收標準。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。一、合同組成及內容，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金，并追究乙方法律責任。此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。乙方應保管好甲方材料，包裝紙箱、標簽等不能流入市場。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。當乙方對甲方處理有異議的，甲方可委托乙方協助甲方處理。第三條 加工產品質量及責任風險提示：加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。六、爭議解決方式：雙方在履行委托加工合同時發生爭議，可以自行和解，任何一方不愿和解或和解不成的，雙方約定向甲方公司所在地法院訴訟解決。生產期間如發生安全事故由乙方負責并承擔相應的費用。配合甲方做好碎石結算工作。安裝視頻監控，對碎石加工和堆料進行監督。一、品名、規格、數量、價格、交提供日期：二、質量標準、驗收方法及地點：三、原材料來源及互利方法：四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：五、貨款結算時間及方法：六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：七、經濟責任：八、其他：九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。第七條 報酬結算付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；第八條 違約責任甲方的違約責任（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。對甲方跟單員在 生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。 樣衣、生產工藝單作為合同的附件。第十七條其它本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條保密條款未經合同其他方書面同意，任何一方對本合同和各方相互提供的資料、信息(包括但不限于商業秘密、技術資料、圖紙、數據、以及與業務有關的信息及其他信息等)負保密責任，并不得向任何人披露上述資料和信息，但正常履行本合同項下義務的除外。乙方應在甲方確定的期限內無償更換，因此造成逾期交貨的，乙方應承擔每日千分之三的的違約金。乙方應在收到甲方書面處理意見三天內處理，以達到本合同約定的標準。二、乙方對質量負責的條件：要求印刷品沒有因印刷問題引起的任何質量問題，顏色不清與有損壞頁及其他不符合合同質量標準的問題。第三條原始資料的提供乙方負責向甲方提供上一次印刷樣書一份，甲方改動后簽字確認。十一、有效期限：年月日至年月日。四、乙方必須確保甲方委托收購的小麥數量真實，質量良好，甲方委托乙方代收購小麥的價格，以當地國有糧食收儲企業掛牌收購價格即政府公布的市場參考價格為準。十、本合同的任何修改必須經過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。四、乙方不得利用甲方、甲方產品及提供的一切資料做宣傳。乙方保證所委托之印刷品沒有違法、違規或假冒，如有前述隱情，乙方應負全部經濟損失及法律責任。甲方： _________________________乙方：_________________________法定代表人/授權代表： _______法定代表人/授權代表：_____地址：_________________________加工合同范本3甲方： 簽訂日期：乙方：依據《中華人民共和國合同法》規定，經甲乙雙方友好協商，一致同意按一下條列簽訂本購銷合同。如甲方選擇前款第(2)者，甲方于遲延原因停止時，可要求乙方繼續履行本合同。除本合同另有約定外，甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知，并自通知日起生效。乙方違反本合同的約定，甲方有權中止按本合同應向乙方支付的未付部分的款項，直到雙方就解決乙方違約一事達成協議或由法院判決后，甲方再按該協議或判決恢復支付款項，但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔任何違約金。乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔產品質量責任的，每天應當按照當批貨值的1%向甲方支付違約金。：。未經甲方授權同意，禁止乙方將甲方的知識產權使用于非供應于甲方的或雙方約定之外的產品上或者作其他目的使用。同時，本合同項下的產品及其包裝未經甲方同意，乙方不能供應給除甲方以外的任何第三方。為支持甲方市場推廣，乙方應根據甲方的要求為甲方制作并提供樣品。、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據。但甲方讓步接收后，不再以質量問題向乙方主張權利。本合同規定產品技術指標及要求作為驗收標準。(2)交貨地點： ，訂單另有要求除外。若甲方在訂單生效后的24小時內以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的，乙方應在甲方發出上述通知后的2個工作小時內[i3]提出異議或確認，在此期限內乙方未提出異議或者確認的，視為新訂單已生效。第四條 產品包裝產品所需包裝由乙方根據甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質的其他單位印制，乙方委托其他單位印制包裝的應將包裝印制單位的相關資料提交甲方備案，未經備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。第二條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量產品生產所需原材料必須符合相關質量標準或甲方的要求，由乙方自行采購，乙方不得隱瞞原材料的缺陷，如果甲方發現乙方所使用的原材料存在缺陷，甲方有權要求退貨或換貨。結算方式：八、開票要求：乙方應開具合法合規的發票給甲方，發票中的品名內容應嚴格按照甲方規定書寫。三、交（提）貨、地點、方式：乙方直接送貨到甲方廠內或甲方所在地溫州市內由甲方提貨。五、結算方式：驗收合格后按季度度結算七、違約責任：由于乙方原因出現產品外觀、硬度、變形、螺紋等項目不符合要求而產生的產品報廢乙方應賠償甲方相應的材料損失和其他相關損失。二、技術質量要求：熱處理后產品外觀無明顯傷痕、無腐蝕及蝕點、無裂痕、無氧化層和嚴重的脫碳層。六、結算方式：驗收合格后按月度結算，加工費單價為七、違約責任：由于乙方原因出現產品外觀、硬度、變形、螺紋等項目不符合要求而產生的產品報廢乙方應賠償甲方相應的材料損失和其他相關損失。三、技術質量要求：熱處理后產品外觀無明顯傷痕、無腐蝕及蝕點、無裂痕、無氧化層和嚴重的脫碳層。甲方收到乙方驗收的合格產品后后支付加工費。九、解決爭議的方法：發生爭議，雙方協商解決。委托加工訂單中有約定技術質量要求的，按委托加工訂單執行。合同一式二份，甲、乙雙方各 執一份，具有同等法律效力。因乙方原因造成的質量、安全事故，由乙方自己承擔。綜合單價由雙方協商。 以上所述工程價款均為人民幣含稅金價格，在甲方向乙方支付工程價款 前，乙方應向甲方財務提供符合要求的稅票。七、工程技術資料 乙方應能按時提供有關熱處理后產品的完整的符合要求的檢測報告和相關資料。 在本合同履約期間，如遇到不可抗力的因素，按國家有關法律、法規的 規定執行。乙方的加工工藝必須經過甲方確認后才能進行加工，當工藝進行變更時，必須重新通過甲方確認。協商不成，任何一方均可向合同簽訂所在地人民法院提起訴訟。乙方應根據甲方提供的要求進行加工，并保質保量按期完成甲方的加工任務。%，細長桿零件變形量不大于1%。委托加工訂單中有約定違約責任的，按委托加工訂單執行。%，細長桿零件變形量不大于1%。委托加工訂單中有約定違約責任的，按委托加工訂單執行。乙方應嚴格按采購計劃單中規定的日期和數量準時交貨，對于不能及時交貨，造成甲方裝機停產的，按每個品種200元/天賠償。九、合同生效與終止：本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同有效期為壹年。乙方生產選用其他質量標準原材料的，必須將相關標準合格文件提交甲方備案，經甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執行。需方提供產品包裝桶、產品標簽(產品單價中已扣除包裝桶、產品標簽等費用)。若乙方提出異議，以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協議上一條指定的授權負責人。(3)收貨人為甲方，訂單另有要求除外。甲方應在收貨后3個工作日內對產品進行驗收。如果雙方對產品質量是否符合合同約定標準存在爭議，雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構根據本合同對甲方封存樣品進行檢測，并依據其檢測結果確定乙方產品是否合格，檢測相關費用由責任方承擔，由乙方事先墊付。、貨款以電匯、轉賬等方式支付。提供給甲方的樣品，乙方應備有留樣。未經甲方書面授權，乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關權利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關權利。未經甲方書面另行許可，乙方不得將帶有甲方委托生產的任何產品銷售給任何第三方。(例如，通過關聯機構)在任何國家或地區以任何方式侵犯對方的任何合法權利。[i24]若因此導致甲方延期交貨給第三方的，乙方還應承擔甲方因延期交貨所造成的一切經濟損失。第十七條 合作終止原材料及包材處理，對于帶有甲方標志標識的剩余包裝物，甲方負責按照甲方訂單的預訂數量和甲方以往供應商供貨的最低價回收合格包裝物。如乙方地址、電話等發生變更的，乙方應及時書面通知甲方，否則甲方發往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務者，甲方不承擔違約及給付違約金、價款、利息的責任。交貨時間：簽訂合同后30個工作日內。異議處理：如對產品的質量、數量有異議，乙方應立即通知甲方，并在收貨后10天內書面提出，由甲方及時協調按其質量異議處理辦法解決。五、委托加工期間，乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的商業秘密安全。十一、雙方確認，在簽署本合同前已仔細審閱過合同的內容，并完全了解合同各條款的法律含義。五、甲方委托乙方代收購小麥所需收購資金貸款，由甲方提供，按具體收購地點，根據收購量提前一星期劃撥到乙方所在地農發行帳戶，作為專項代收購資金由乙方使用。十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。乙方在收到該確認后，立即按照該設計方案開始制版印刷，如果甲方在確認后文件仍有改動，由此產生的費用由甲方承擔。第六條貨品的包裝標準和包裝物的供應與回收包裝標準：按甲方要求數量打包，并根據具體印刷品尺寸，包內數量以甲方要求為標準。第九條結算方法及付款結算方式：以支票的形式據實結算。甲方應在規定的期限內支付本合同的總金額，如逾期未結，甲方應承擔本合同總金額每天百分之一的違約金。任何一方泄密導致合同其他方遭受損失的，泄密方應按本合同總金額的10%向合同其他方支付違約金，違約金不足以賠償對方損失的，應按對方的實際損失賠償。合同如有未盡事宜，經雙方共同協商可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第三條技術資料、圖紙提供甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：驗收時間：______________。（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。三、乙方履行職責乙方自行建設及安裝碎石加工設備，并承擔一切費用。負責做好環境保護工作，不產生污水