正文內容

安防監控工程安裝施工合同范本0011(文件)

2025-11-06 17:38 上一頁面

下一頁面

　

【正文】鄭州市嵩陽煤機制造有限公司安防監控系統二、雙方的責任和義務甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。三、工程的時間和進度工期為自開工之日起至驗收完畢，共日。四、人力不可抗拒因素如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起日內完成系統的驗收。有關驗收的一切費用由甲方負擔。乙方對工程實行年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。設備到場經雙方驗收后日內，甲方向乙方支付工程總造價%的工程進度款。如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方制服相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。十三、合同附則本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。本合同未盡事宜雙方協商解決。工程驗收合格，結清全部工程款后終止。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。十、違約責任甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。七、工程質量與售后服務工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在日內達成處理意見。六、工程驗收甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。五、工程及工程量的變更由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。○工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。○2按時支付工程進度款。甲、乙同意上述條款，并簽字確認如下：甲方：乙方：甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：電話：電話：時間：年月日時間：年月日第五篇：安防監控工程合同監控系統工程合同書甲方:鄭州市嵩陽煤機制造有限公司乙方:鄭州市金韻科技有限公司甲方現委托鄭州市金韻科技有限公司（以下簡稱乙方）承擔安防監控系統工程。十五、合同生效及其它1．本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章即生效（工程款付清本合同終止）。2．工程驗收標準。二、甲乙雙方的責任和義務● 按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。貨款兩清后，合同效力終止。八、施工期間出現工傷事故，由施工單位自行負責。1%向甲方支付違約金；若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總

點擊復制文檔內容

化學相關推薦

安防監控工程安裝施工合同范本0011(文件)

安防監控工程合同-資料下載頁

2022年監控安裝施工合同范本_監控安裝施工合同樣本-資料下載頁

安防工程合同范本-資料下載頁

2022年安防監控工程施工合同書范本-資料下載頁

安防監控施工合同-資料下載頁

監控安裝工程合同范本-資料下載頁

電視監控工程安裝合同范本-資料下載頁

安防監控工程施工合同書-資料下載頁

安防監控工程施工合同書-資料下載頁

安防監控工程合同-資料下載頁

安防監控工程合同-資料下載頁

安防監控工程合同-資料下載頁

安防弱電工程施工合同范本-資料下載頁

安防監控系統施工安裝規范方案-資料下載頁

小區監控安裝施工合同范本-資料下載頁

安防監控工程安裝施工合同范本0011-閱讀頁

安防監控工程安裝施工合同范本0011(文件)

安防監控工程安裝施工合同范本0011-全文預覽

安防監控工程安裝施工合同范本0011-預覽頁

安防監控工程安裝施工合同范本0011-免費閱讀