建筑裝飾工程施工合同1-全文預覽

　　

【正文】 　： 　　甲方（蓋章）：XX方（蓋章）： 　　地址： 地址： 　　法定代表人： 法定代表人： 　　代理人： 代理人： 　　電話： 電話： 　　傳真： 傳真： 　　開戶銀行： 開戶銀行： 　　帳號： 帳號： 　　合同訂立時間： 年 月 日　　鑒（公）證意見： 　　經辦人： 　　鑒（公）證機關（蓋章）： 　　　　　　年 月 日　　　　　　　　《建筑裝飾工程施工合同》（甲種本）示范文本使用說明　　《建筑裝飾工程施工合同》（甲種本）由兩部分構成，第一部分是《合同條件》，第二部分是《協議條款》。副本份數按協議條款約定，由甲XX雙方分送有關部門。本合同自協議條款約定的生效之日起生效。甲方應為XX方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規定支付已完工程價款和賠償XX方有關損失。　　當XX方為分包或在不騰空的建筑物內施工時，XX方辦理自己的各類保險。　　因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔：　　；　　，并承擔相應費用；　　、機械的損壞及停工等損失，由XX方承擔；　　，雙方另簽補充協議約定。　　第四十條、不可抗力。甲方要求采用專利技術和特殊工藝，須負責辦理相應的申報、審批手續，承擔申報、實驗等費用。　　在不騰空和繼續使用的建筑物內施工時，XX方應制定周密的安全保護和防火措施，確保建筑物內的財產和人員的安全，并報甲方代表批準。甲方要為搶救提供必要條件。XX方要按有關規定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。　　因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起7天內作出答復，超過7天不予答復視為同意中止或解除合同，由違約方承擔違約責任。　　第三十六條、違約。本合同執行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，或請有關部門調解。因XX方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由XX方交付。XX方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。甲方代表收到結算報告后應在7天內給予批準或提出修改意見，在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦銀行支付工程款，并將副本送XX方。　　甲方不能按協議條款約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。甲方代表收到竣工驗收報告后，在協議條款約定的時間內組織有關部門驗收，并在驗收后7天內給予批準或提出修改意見。　　甲方代表不同意XX方提出的變更價格及工期，在XX方提出后7天內通知XX方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定，對裁定有異議，按第三十五條約定的方法解決。發生設計變更后，XX方按甲方代表的要求，進行下列對工程影響的變更：　　；　　、質量、規格；　　、基線、位置和尺寸；　　；　　。XX方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經甲方代表及有關部門批準。XX方已經施工的工程，甲方變更設計應及時通知XX方，XX方在接到通知后立即停止施工。測試結果不合格的材料，凡未采購的應停止采購，凡已采購運至現場的，應立即由采購方運出現場，因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。由此延誤的工期相應順延。XX方根據協議條款約定，按照設計、規范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產品合格證明。　　因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款，由甲方承擔。發生損壞或丟失，由XX方負責賠償。　　第二十五條、甲方提供材料。協議需明確約定付款日期，并由甲方支付給XX方從計量結果簽字后第8天起計算的應付工程價款利息。　　第二十三條、工程款支付。　　XX方無正當理由不參加計量，甲方代表自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。　　第二十二條、工程量的核實確認。　　對固定價格合同，雙方應在協議條款內約定甲方給予XX方的風險金額或按合同價款一定比例約定風險系數，同時雙方約定XX方在固定價格內承擔的風險范圍。發生下列情況之一的可作調整：　　；　　；　　；　　、停電、停氣累計超過8小時；　　。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償XX方損失并相應順延工期。工程符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄簽字，可視為甲方代表已經批準，XX方可進行隱蔽或繼續施工。通知包括XX方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。因甲方原因達不到約定條件，由甲方承擔返工的追加合同價款，工期相應順延。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。　　檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行，如影響施工的正常進行，檢查檢驗不合格，影響施工的費用由XX方承擔。　　第十六條、檢查和返工。　　四、質量與檢驗　　第十五條、工程樣板。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。　　；　　；　　，非XX方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；　　；　　；　　。停工責任在甲方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在XX方，由XX方承擔發生的費用。甲方代表在確有必要時，可要求XX方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。甲方代表7天內不予答復，視為已同意XX方要求，工期相應順延。　　第十一條、延期開工。XX方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代表。要求XX方采取特殊措施保護的分段和分部工程，其費用由甲方承擔，并在協議條款內約定。XX方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由XX方承擔責任及所發生的費用；　　在新建工程或不騰空的建筑物內施工時，上述設施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負責，XX方不承擔任何責任和費用。甲方按協議條款約定的內容和時間，一次或分階段完成以下工作：　　，并清除施工場地內一切影響XX方施工的障礙；或承擔XX方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發生的費用，一并計入合同價款內；　　、電、熱力、電訊等管道線路，從施工場地外部接至協議條款約定的地點，并保證XX方施工期間的需要；　　；　　，保證XX方按合同的約定順利施工；　　、證件和臨時用地等的申請報批手續；　　，向XX方進行設計交底；　　。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。　　總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知XX方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。　　非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中XX方的任何義務。　　第六條、委托監理。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對XX方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，XX方對甲方代表的指令應予執行。　　二、雙方一般責任　　第五條、甲方代表。　　第四條、圖紙。　　國內沒有相應標準、規范時，XX方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。　　第二條、合同文件及解釋順序。　　：按協議條款約定，由甲方提供給XX方施工和管理使用的設備和設施。　　：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。　　：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。　　：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。　　：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。　　（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。　　：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。在本合同中，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：　　：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議，包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。　　（簡稱XX方）：協議條款約定的具有工程承包主體資格并被甲方接受的當事人。　　：工程建設監理單位委派的監理總負責人。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。招標工程的合同價款為中標價格。　　：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。　　：由甲方提供，并在協議條款內約定，供XX方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及XX方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。