廣東省室內裝飾裝修工程施工合同示范文本范本(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 格誤差不超過 ％，超出部分由乙方承擔。 甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。第六條 工程變更 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價；如需變更，甲乙兩方須協商一致，參照同類工程價格調整相應費用，并告知丙方。 增加項目所需的費用，必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶，由甲丙雙方監督發放（：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》）。 合同簽定后，在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，三方協商一致后，調整相應費用，并約定：甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用（以工程預算為基礎），應劃撥 %給乙方作為補償；乙方提議或要求減少施工項目，經甲方及丙方同意后，其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。第七條 關于工期的約定在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，甲乙兩方須協商一致，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意并告知丙方。 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由甲方承擔。 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工，影響工期，責任由乙方承擔。 因丙方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，責任由丙方承擔。 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素，影響工期，工期相應順延，甲乙丙三方均不承擔該責任。第八條 關于工程質量、驗收和保修約定：（1）材料驗收；（2）隱蔽工程驗收（包括水、電等隱蔽工程的驗收）；（3）竣工驗收（包括室內環境質量驗收）；（4）其他約定的項目驗收。 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，并告知丙方。甲方自接到通知起 日內組織工程驗收， 日內組織室內環境質量檢測驗收（根據國家標準，室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行），并辦理驗收、移交手續。如甲方（或甲方委托人）在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方和丙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用（看管等費用另行約定）。當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時，丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收，并協助驗收；因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時，由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。甲方提前入住，視為驗收合格，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任（詳見附件8：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》）。 甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔；若復驗不合格，其復驗及返工費由乙方承擔，責任由乙方承擔，但工期也予以順延。 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，其返工費用及材料費用由甲方承擔，工期順延。 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用及材料費用由乙方承擔，工期不順延。 本工程自驗收合格后三方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為 年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為 年，電路工程的保修期限為 年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》（詳見附件9：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》）。第九條關于工程款結算與支付的約定 款項往來均應出具收據，施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。 本合同生效后，丙方根據甲方書面認可分 次，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發生任何工程質量問題時一次結清。批次撥款時間付款比例備注第一次開工前 天%如提前完工，甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿，付清尾款。第二次工期過 %，工程進度過 %% 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認（階段驗收）及撥款要求后，甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收，并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料；甲方或丙方對前期工程提出異議時，應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。 除尾款外的工程款結清后，辦理移交手續（詳見附件10：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》）。 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸 方所有；每批次工程款劃撥手續費用由 方支付。第十條關于材料供應的約定 本工程使用的建筑裝飾材料，應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品，并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場，并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。 甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。 乙方負責采購的材料、設備，經組織驗收后，由甲方確認備案，不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的一切損失由乙方負責。第十一條有關安全施工和防火的約定 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。第十二條違約責任及獎勵約定 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律法規受到處罰的，最終責任由責任方承擔。 一方當事人無法繼續履行合同的，應及時通知其他兩方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之 的違約金。 由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，應向甲方支付本合同工程造價金額千分之 的違約金。 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款，每延誤一日，應向乙方支付遲延部分工程款千分之 的違約金；丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款，每延誤一日，應向甲方支付結余款千分之 的違約金。 開工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保證施工質量的前提下，每提前一天，甲方應獎勵乙方人民幣 元。第十三條 爭議或糾紛處理 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，經甲乙雙方同意，可由丙方進行調解，或提請其他個人或組織調解。 本合同在執行中發生的任何爭議，調解不成時，選擇以下第 種解決方式：（1）提請 仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院提起訴訟。第十四條 其它約定 乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償甲方損失。 施工期間，若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時，有權要求乙方暫時停工，與乙方交涉，要求返工或作相應補救措