正文內容

市政工程施工合同-資料下載頁

2026-05-06 04:25本頁面

　　

【正文】擇一種）(1) 依法向北京市昌平區人民法院起訴；(2) 提交仲裁委員會仲裁。十三、其他第37條工程分包分包單位和分包工程內容：無分包工程價款及結算方法：無第38條不可抗力：如遇不可抗力，免責。因不可抗力導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：(1) 工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔；(2) 發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；(3) 承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；(4) 停工期間，承包人應監理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；(5) 工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；(6) 延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。第39條擔保本工程雙方約定的擔保事項如下：(1) 發包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為： (2) 承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為： (3) 雙方約定的其他擔保事項： (4) 擔保合同作為本合同附件。第40條合同解除雙方協商一致，可以解除合同。　發包人不按合同約定支付工程款，雙方又未達成延期付款協議，承包人可停止施工，停止施工超過30日，發包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權解除合同。　承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。　有下列情形之一的，發包人、承包人可以解除合同： (1) 因不可抗力致使合同無法履行；　 (2) 因一方違約（包括因發包人原因造成工程停建或緩建）致使合同無法履行。　合同按司法程序解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。第41條合同生效及終止本合同自簽訂之日起生效。本合同在雙方完成了相互約定的工作內容后即告終止。第42條合同份數本合同正本二份具有同等效力，雙方各持一份。本合同副本份數四份，由雙方分別收持。發包人：北京羅頓沙河建設發展有限公司承包人：北京城建七建設工程有限公（公章）（公章）住所：北京市昌平區沙河南豐路1 住所：法定代表人：李維法定代表人：委托代表人：委托代表人：電話：電話：郵政編碼： 102206 郵政編碼：年月日年月日 10 / 11

點擊復制文檔內容

規章制度相關推薦

市政工程施工合同-資料下載頁

市政工程施工管理與實務-資料下載頁

市政工程施工技術教案-資料下載頁

道路市政工程施工測量方案-資料下載頁

部分市政工程施工工藝-資料下載頁

花園市政工程施工組織方案-資料下載頁

市政工程施工管理要素淺析-資料下載頁

市政工程施工管理與控制-資料下載頁

市政工程施工組織方案范本-資料下載頁

市政工程施工方案(修改)-資料下載頁

深圳道路市政工程施工設計-資料下載頁

市政工程施工監理招標文件-資料下載頁

芻議市政工程施工安全管理-資料下載頁

道路市政工程施工合同書1-資料下載頁

市政工程施工合同模板[范本]參考版doc-資料下載頁

市政工程施工承諾書-資料下載頁

市政工程施工合同(已改無錯字)

市政工程施工合同-資料下載頁

市政工程施工合同(參考版)

市政工程施工合同-文庫吧資料

市政工程施工合同-展示頁