正文內容

小德基水庫監理合同-資料下載頁

2026-05-08 13:03本頁面

　　

【正文】完工前支付完畢。二、支付方式為：__分段支付__。第三十三條監理附加服務酬金的計取與支付方法：因非監理人原因導致工程延期或監理工作量增加的，委托人需支付附加服務酬金。計取方法由雙方選定以下方法的其中一種：一、按國家發展改革委、建設部關于印發《建設工程監理與相關服務收費管理規定》的通知（發改價格【2007】670號文件之附表四建設工程監理與相關服務人員人工日費標準執行。二、雙方協商后簽訂補充協議后執行。三、支付方式為：一次性支付。四、支付時間為：服務完畢后5日內。違約責任第四十條委托人違約，應支付給監理人違約金。違約金：按監理合同金額2%支付違約金。第四十一條因委托人延期支付監理服務酬金而向監理人支付逾期付款違約金的計算辦法：無。第四十二條監理人違約，應支付給委托人違約金。違約金：按監理合同金額2%支付違約金。爭議的解決第四十三條爭議調解、仲裁機構：一、爭議調解機構為：沾益縣水務局。二、仲裁機構為：沾益縣仲裁委員會。其他第四十五條委托人對監理人提出并落實的合理化建議的獎勵辦法為：無。第三部分附件本合同監理服務內容：（具體內容由雙方協商確定）(一)設計方面核查并簽發施工圖，發現問題向委托人反映，重大問題向委托人做專題報告。主持或與委托人聯合主持設計技術交底會議，編寫會議紀要。協助委托人會同設計人對重大技術問題和優化設計進行專題討論。審核承包人對施工圖的意見和建議，協助委托人會同設計人進行研究。其他相關業務。(二)采購方面協助委托人進行采購招標。協助委托人對進場的永久工程設備進行質量檢驗與到貨驗收。其他相關業務。(三)施工方面協助委托人進行工程施工招標和簽訂工程施工合同。全面管理工程施工合同，審查承包人選擇的分包單位，并報委托人批準。督促委托人按工程施工合同的約定，落實必須提供的施工條件；檢查承包人的開工準備工作。審核按工程施工合同文件約定應由承包人提交的設計文件。審查承包人提交的施工組織設計、施工進度計劃、施工措施計劃；審核工藝試驗成果等。進度控制。協助委托人編制控制性總進度計劃，審批承包人編制的進度計劃；檢查實施情況，督促承包人采取措施，實現合同工期目標。當實施進度發生較大偏差時，要求承包人調整進度計劃；向委托人提出調整控制性進度計劃的建議意見。施工質量控制。審查承包人的質量保證體系和措施；審查承包人的實驗室條件；依據工程施工合同文件、設計文件、技術標準，對施工全過程進行檢查，對重要部位、關鍵工序進行旁站監理；按照有關規定，對承包人進場的工程設備、建筑材料、建筑構配件、中間產品進行跟蹤檢測和平行檢測，復核承包人自評的工程質量等級；審核承包人提出的工程質量缺陷處理方案，參與調查質量事故。資金控制。協助委托人編制付款計劃；審查承包人提交的資金流計劃；核定承包人完成的工程量，審核承包人提交的支付申請，簽發付款憑證；受理索賠申請，提出處理建議意見；處理工程變更。施工安全控制。審查承包人提出的安全技術措施、專項施工方案，并檢查實施情況；檢查防洪度汛措施落實情況；參與安全事故調查。協調施工合同各方之間的關系。1按有關規定參加工程驗收，負責完成監理資料的匯總、整理，協助委托人檢查承包人的合同執行情況；做好驗收的各項準備工作或者配合工作，提供工程監理資料，提交監理工作報告。 1檔案管理。做好施工現場的監理記錄與信息反饋，做好監理文檔管理工作，合同期限屆滿時按照檔案管理要求整理、歸檔并移交委托人。1監督承包人執行保修期工作計劃，檢查和驗收尾工項目，對已移交工程中出現的質量缺陷等調查原因并提出處理意見。1按照委托人簽訂的工程保險合同，做好施工現場工程保險合同的管理。協助委托人向保險公司及時提供一切必要的材料和證據。1其他相關工作。 14 /

點擊復制文檔內容

規章制度相關推薦

小德基水庫監理合同-資料下載頁

工程建設監理合同-資料下載頁

[建筑]監理合同空-資料下載頁

監理合同最新范本-資料下載頁

建設工程監理合同-資料下載頁

施工建設監理合同-資料下載頁

mdi熱島監理合同-資料下載頁

xxx工程監理合同-資料下載頁

建設監理合同模板-資料下載頁

工程監理合同新-資料下載頁

工程監理合同模板-資料下載頁

信息工程監理合同-資料下載頁

信息工程監理合同-資料下載頁

施工監理合同新-資料下載頁

新監理合同釋義-資料下載頁

建設工程監理合同-資料下載頁

小德基水庫監理合同-閱讀頁

小德基水庫監理合同(文件)

小德基水庫監理合同-全文預覽

小德基水庫監理合同-預覽頁

小德基水庫監理合同-免費閱讀