屋面防水施工合同-資料下載頁

2026-05-08 13:04本頁面

　　

【正文】（6）乙方人員不得與甲方人員、監(jiān)理單位人員，或者其他影響工程質(zhì)量、安全和造價的有關人員進行經(jīng)濟交往(包括借錢物、旅游、卡拉OK、贈送購物卡和宴請等)，謀取不當利益。取證方式包括照相、錄像、錄音、人證等之一都作為有效證據(jù)。甲方可根據(jù)以上證據(jù)之一有權向有關部門告發(fā)以追究乙方及行為人的法律責任，同時，乙方還自愿向甲方支付違約金貳拾萬元／次。（7）因乙方責任而給甲方造成的任何損失，甲方都有權直接從乙方應付工程款中扣除。乙方不服從甲方管理，經(jīng)監(jiān)理單位證實，乙方承擔違約責任。（8）乙方不按合同工期竣工或者不能按經(jīng)甲方審批的施工總進度計劃中節(jié)點工期完成相應工程，每延遲一天支付違約金貳仟元。（9）履約過程中，乙方有以假亂真、偷工減料等行為之一，須向甲方支付違約金人民幣伍仟元／次，并按甲方要求進行返工和整改，整改內(nèi)容必須按甲方限定時間內(nèi)完成，由此造成的費用增加由乙方自負。（10）經(jīng)監(jiān)理單位認定，乙方連續(xù)停工2天以上；或者累計停工3天以上，甲方有權在接監(jiān)理單位的“違約事實認定書”后3天內(nèi)單方面中止合同，已完工程總造價按合同單價結(jié)算造價的60%結(jié)算。同時，乙方須向甲方支付違約金壹萬元整。（11）除非甲乙雙方協(xié)議將合同終止，或乙方違約使合同無法履行，否則乙方承擔前述違約責任后仍必須繼續(xù)履行合同。（12）乙方違約時所應支付的違約金，先從其履約保證金中扣付，履約保證金不足以支付違約金或者賠償損失的，甲方有權從乙方工程款中直接扣除。第十二條爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向合同簽定地人民法院起訴。，如未涉及合同約定的解除事由，為了保證工程進度、質(zhì)量和工期，乙方仍應繼續(xù)施工，履行本合同項下義務。否則。，雙方往來均須以書面形式進行，口頭及電話約定無法律約束力。甲方發(fā)出的書面文件，如果乙方拒絕簽收，只要監(jiān)理單位證明，即視為已經(jīng)送達乙方。第十三條工程保修工程保修期為五年，工程完工驗收合格后,扣除10%工程款作為工程質(zhì)量保修金,如因工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的一切維修費用均從保修金中扣除,保修金在竣工驗收合格五年后保修期滿無質(zhì)量問題一個月內(nèi)無息返還。第十四條合同的生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或其授權代表簽字并加蓋公司公章，甲方實際全額收到乙方履約保證金后生效。工程竣工結(jié)算完畢，除有關質(zhì)量、安全責任條款外，其它條款即告失效。第十五條合同份數(shù)及附件，對協(xié)議條款解釋權歸甲方。 “以內(nèi)”或者“以下”含本數(shù)；“以外”或者“以上”不含本數(shù)；“天”或者“日”均指日歷天數(shù)。，由甲乙雙方各持貳份，具有同等法律效力。甲方：乙方：法人授權代表：法人授權代表：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：簽定日期：簽定地點：第 12 頁共 12

點擊復制文檔內(nèi)容

規(guī)章制度相關推薦

屋面防水施工合同-資料下載頁

屋面防水施工合同范本-資料下載頁

屋面防水施工合同書★-資料下載頁

屋面防水施工組織-資料下載頁

屋面防水工程施工合同(單獨屋面版)-資料下載頁

屋面防水施工方案(屋面(范本)-資料下載頁

屋面防水工程施工合同-資料下載頁

屋面防水施工合同[5篇模版]-資料下載頁

屋面防水施工合同及擴展資料-資料下載頁

舊屋面防水施工合同范文模版-資料下載頁

屋面及室內(nèi)防水施工合同-資料下載頁

建筑工程屋面防水施工合同-資料下載頁

倉庫屋面防水維修施工合同協(xié)議-資料下載頁

舊屋面防水施工合同范本-資料下載頁

屋面防水維修合同-資料下載頁

屋面防水工程施工合同(單獨屋面版)-資料下載頁

屋面防水施工合同(已修改)

屋面防水施工合同(編輯修改稿)

屋面防水施工合同-wenkub.com

屋面防水施工合同(已改無錯字)

屋面防水施工合同-資料下載頁