正文內容

建筑工程施工總承包合同補充協議-資料下載頁

2025-12-21 16:23本頁面

　　

【正文】件、半成品按平面布置堆放整齊，并且有標識及負責人管理，施工場地平整，道路暢通，施工用水、電設施及線路按規定假設整齊，排水系統使用狀態良好，每項均需要安排專人管理。3）機具設備按規定位置布設，進場前經過維修檢查，實行持證上崗。4）符合建設部發布的施工現場安全生產管理規范要求。5）建立防火管理制度，材料儲存、消防器材布置、易燃易爆器材保管及施工作業符合消防條例要求。6）有對施工粉塵、廢氣、廢水、垃圾、噪音、震動的控制措施，防止環境污染。7）建立宿舍、食堂、廁所等生活設施的管理制度，保證符合衛生要求。廚師要有健康證。現場施工管理1）、乙方配合甲方和監理公司對現場工程質量、進度、安全、文明施工環境保護方面的定期檢查。2）、甲方和監理公司在分享工程施工中將建立施工樣板（樣板間）制度，乙方在分型施工時配合完成。第十七條、違約責任工程質量：工程質量要求達到合格率100%，如達不到要求，承包方應無償返工和整改，直至工程達到合格標準，并承擔未達標單體結算造價千分之三的質量違約賠償金。若因返工使工程逾期竣工，由于返工造成的費用由承包方自己承擔，并承擔工期賠償違約金。承包方違背合同各相關條款所述承包方職責、義務和承諾時，應按合同承擔因其違約給甲方造成損失。其中合同未盡述的違約情況，均依上述原則比照類推處理。因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后終止或解除合同，由違約方承擔違約責任并承擔賠償損失。施工工期日歷天數。因承包方原因延誤一天，承包方賠償違約金50000元/天。發包人不按時支付工程進度款應承擔的違約責任：逾付款應承擔尚欠工程款的固定資產投資類同期銀行貸款利息，工期順延。發包人不按時支付工程竣工結算款應承擔的違約責任：按固定資產投資類銀行同期貸款利息，向承包人支付拖欠工程款利息。雙方違約責任：因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后終止或解除合同，由違約方承擔違約責任并承擔賠償損失。甲方指定分包責任及賠償：因安全事故給承包方造成的經濟損失；拖欠民工工資而給承包方造成的經濟損失；外購造成的經濟糾紛、訴訟給承包方造成的經濟損失；質量事故給承包方造成的經濟損失；文明現場混亂造成停工、罰款給承包方造成的經濟損失；工期拖延不能按時交付使用給承包方造成的經濟損失；其他原因給承包方造成的經濟損失。第十八條、保險：承包方辦理自己所轄人員生命財產和機械設備的保險，并支付相應費用。農民工保證金由乙方向有關部門繳納，甲方對于乙方和勞務人員的勞務糾紛不負任何責任。第十九條、暫停施工因設計圖重大調整等原因若需暫停施工，承包方實施甲方作出的暫停施工處理意見后，可視具體情況，提出復工要求，甲方將及時給予承包方答復。如果因甲方原因造成停工的，工期順延，累計停工超過一個月時視為甲方解除合同并給予結算、承擔給承包方造成的損失、全額支付工程款，在順延工期期間所增加的實體項目按原合同單價計算，損失部分雙方按實際發生的費用，工期不予順延。第二十條：工程緩建：甲方認為卻有必要工程緩建施工時：應當以書面要求承包方停止施工，承包方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。并按甲方要求將自有機械、人員、設備撤出施工現場，甲方按本合同規定支付承包方已完成工程的全部價款，并承擔由此給承包方造成的損失。本工程按國家政策挺緩建：除結清全部工程款外造成承包方工期延誤和損失，按到時有關規定補償。第二十一條、爭議甲乙雙方因合同發生爭議，應本著客觀、公正、公平的態度友好協商解決。協商達不成一致意見時，雙方同意由工程所在地法院訴訟解決。第二十二條、合同的生效與終止本協議一式10份，甲方6份，承包方4份，雙方蓋章后生效。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢，承包方將工程交付完畢，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。第二十三條、其他事項約定甲方（蓋章）: 乙方（蓋章）：公司地址公司地址法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：聯系電話：聯系電話：簽約時間和地點：19

點擊復制文檔內容

合同協議相關推薦

建筑工程施工總承包合同補充協議-資料下載頁

建筑工程施工合同補充協議-資料下載頁

建筑工程施工合同補充協議-資料下載頁

建筑工程施工合同補充協議-資料下載頁

建筑工程施工合同補充協議-資料下載頁

實用版建筑工程施工承包合同建筑工程施工承包合同-資料下載頁

2021建筑工程施工承包合同-【收藏】建筑工程施工承包合同-資料下載頁

建筑工程施工總承包合同范本-資料下載頁

建筑工程施工總承包合同書-資料下載頁

建筑工程施工合同補充協議(下)-資料下載頁

建筑工程施工補充協議-資料下載頁

建筑工程施工承包合同-資料下載頁

建筑工程施工承包合同-資料下載頁

總承包合同補充協議專業版-資料下載頁

建筑工程承包補充協議-資料下載頁

建筑工程施工承包合同-資料下載頁

建筑工程施工總承包合同補充協議-文庫吧

建筑工程施工總承包合同補充協議-wenkub

建筑工程施工總承包合同補充協議(已修改)

建筑工程施工總承包合同補充協議(編輯修改稿)

建筑工程施工總承包合同補充協議-wenkub.com