城市道路照明節能工作初探-資料下載頁

　　

【正文】 共 34 頁 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就照明工程，特訂立本合同。 工程名 稱： 工程地點： 工程范圍：施工工期 開始工作日期：年月日 結束工作日期：年月日 總日歷工作天數為：天 本工程為包工包料（包含燈具采購）的承包方式。 合同總價款（暫定）人民幣： 元，大寫： 合同總價款包括照明燈具、工程施工費。 付款方式 施工進場兩天內支付暫定工程款的 30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的 50%，竣工驗收后支付至總工程款的 95%。質保期滿后一個月內一次性支付 5%的質保金。 合同價款的增減。工程量以竣工圖為基準。 光通量： 顯色指數 色溫 配光曲線 整燈光效 壽命 第 28 頁 共 34 頁 工作溫度 燈具和電源防護等級為 ip65； 工作電壓： ac185v~265v，頻率為 50hz+ 光通維持率 道路平均照度和均勻度要求： 未作要求部分，須 滿足國家及省市相關規范要求。 依據《城市道路照明設計標準》（ cjj452024）、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰 ≤5%/ 年。 甲方責任： 甲方在乙方施工前，向乙方提供原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。 向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費用由乙方承擔）。 按合同約定向乙方支付合同價款。 ，甲方必須在收到乙方文件（包 括圖紙、變更、與工程進度有關的文件） 2 小時內予以確認，否則視為甲方已確認。 種問題。 甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后 48 小時內組 第 29 頁 共 34 頁 織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。 乙方責任： 乙方應向甲方提供竣工圖四套。 調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。 按施工安全規范做好施工質量、安全 管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到 “ 工完、料凈、場地清 ’ 。 隱蔽工程，隱蔽前應提前 8 小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。 乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。 當碰到重大質量事故 ，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后 12 小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在 2 小時內 第 30 頁 共 34 頁 給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后 2 小時內未予答復，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。 非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數）可進行暫時停工。 對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延； 甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行； 經甲方認可的設計變更和工程量增加； 、乙方原因停電造成停工累計超過 8小時； ，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。 非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。 第 31 頁 共 34 頁 施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前 3 天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。 安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在 2 小時內對材料的質量進行檢查。 隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。 燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。 本工程質保期為工程驗收合格之日期年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知后的 12 小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。 保修期滿后，乙方應建立 24 小時電話熱線跟蹤服務，若工程發 生故障，乙方應在接到通知后 24 小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。 本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。 除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否 第 32 頁 共 34 頁 則，違約方 5 須承擔違約責任。 若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。 凡因執行本合同所發生的 或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。 由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。 。 本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。 本合同一式六份，甲乙雙方各三份。 本協議書及附件； 補充協議（若有）；補充協議是在本合同的基礎上，因施工條件發生重大變化雙方簽訂的協議，補充協議視為本合同的一部分，與本合同具有同等的法律效力。 第 33 頁 共 34 頁 洽商、變更等明確雙方權利義務的各種會議紀要、協議； 本工程實施過程中業主、監理、質量監督單位和項目經理部下達的文件、通知、指令、進度計劃； 本工程甲方的招標文件及其它與本工程有關的技術要求、施工設計圖紙、《技術規范》等； 本工程乙方的投標文件 上述文件將互相補充，若有不明確或不一致之處， 以上列文件時間在后者為準。 6 乙方完成本協議工程范圍內照明工程工程的所有工作內容，并履行其應盡的責任后，按乙方投標報價進行結算，（詳見乙方投標文件中工程量清單報價表）約 萬元（大寫： ）。 其投標報價應包括（但不僅限于）完成上述工程范圍及內容中所需的各種勞務、機械設備、材料（含損耗）、水、電、小型機具、管理、維護、質檢實驗、驗收、檢測配合、質保、安全文明、環保措施、動力能源、管理費、規費、利潤、稅金、成品保護、缺陷修復、臨時設施與臨時工程、人員和設 備進退場、可能發生的窩工停工費用等本協議一切明示或暗示的風險、責任和義務的費用。 第 34 頁 共 34 頁 除非本協議另有約定，否則對于與完成本協議工程范圍內照明工程施工相關的任何分項工程細目（如果未列入工程量清單細目中的），均視為乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。 單價調整。無論何種因素的影響，上述綜合承包單價在本協議履行期內均不作任何調整。 發包方（蓋章）： 承包方（蓋章）：法定代表人： 法定代表人 ：經辦人： 經辦人：電話： 電話：單位地址： 單位地址：時 間： 時 間： 開戶行：賬 號：