樁基工程施工合同-資料下載頁

　　

【正文】 的分工范圍，做好材料的采購、供應(yīng)和管理，并及時(shí)組織人力、物力及各種施工機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場，做好施工前的各 種準(zhǔn)備工作。嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按合同約定的時(shí)間進(jìn)行施工，確保按時(shí)竣工和移交。按照國家有關(guān)規(guī)定提供竣工驗(yàn)收資料，參加竣工驗(yàn)收，辦理竣工結(jié)算。在開工前 3 天內(nèi)向發(fā)包方提交施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。做好建筑物的定位驗(yàn)線工作，及時(shí)上報(bào)施工資料。施工中嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全操作規(guī)程施工，并保證安全文明施工。十一、工程結(jié)算與工程款撥付本工程竣工結(jié)算按中標(biāo)價(jià)加簽證方式結(jié)算。變更簽證部分根據(jù)雙方現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更簽證的工程量按照綜合單價(jià)計(jì)算。工程款撥付：按照合同通用條款的要求，雙方簽定合同后分期付款：(1)設(shè)備進(jìn)場撥付至工程總價(jià)款的50%(2)樁基檢測達(dá)到設(shè)計(jì)要求后10日內(nèi)撥付全部工程款。十二、工程質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)承包方嚴(yán)格按照施工圖及相關(guān)說明、國家現(xiàn)行建筑工程規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐現(xiàn)場代表的監(jiān)督。竣工工程驗(yàn)收，以國家現(xiàn)行《工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、施工圖紙及說明、施工技術(shù)文件為依據(jù)。工程竣工后，工程竣工質(zhì)量經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格后，發(fā)包方須及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)。雙方對工程質(zhì)量有爭議的，請東營港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)質(zhì)量監(jiān)督部門勘驗(yàn)鑒定。工程竣工驗(yàn)收合格后發(fā)包方方可使用。十三、工程保修期從開始強(qiáng)夯施工時(shí)至夯后基礎(chǔ)竣工驗(yàn)收合格終止。十四、違約責(zé)任一、發(fā)包方責(zé)任工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失，同時(shí)賠償承包方為此造成的停工、窩工、返工、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料的損失。發(fā)包方未按合同規(guī)定撥付工程款，造成承包方的`停工、窩工損失由發(fā)包方承擔(dān)。工程竣工驗(yàn)收合格并雙方結(jié)算完后，應(yīng)按合同約定付清工程款，如不能按時(shí)付款時(shí)，每日向承包方償付拖欠工程款額萬分之五的違約金。工程未經(jīng)驗(yàn)收，提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。(二)、承包方責(zé)任因施工造成的質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工，并賠償發(fā)包方為此而增加的工程費(fèi)用。工程未按合同規(guī)定工期竣工，每拖延一天，向發(fā)包方償付工程總造價(jià)萬分之五的逾期違約金。十五、爭議的解決方式如雙方就本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)向東營市人民法院起訴。十六、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。十七、本合同一式6份，其中發(fā)包方3份，承包方3份。十八、補(bǔ)充條款強(qiáng)夯施工前按施工方要求由發(fā)包方開挖排水溝并承擔(dān)費(fèi)用。由建設(shè)方定位放線()。工農(nóng)關(guān)系由建設(shè)方處理并承擔(dān)費(fèi)用。《試夯》，如有設(shè)計(jì)圖紙變更，所造成強(qiáng)夯施工樁延誤，設(shè)備進(jìn)出場費(fèi)用由建設(shè)方承擔(dān)設(shè)備進(jìn)場前，先簽訂施工合同，設(shè)備進(jìn)場時(shí)支付施工方工程總造價(jià)的50%的工程款。本合同執(zhí)行過程中如發(fā)生未盡事宜，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，方協(xié)商一致的，簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人：_____年_____月_____日委托代理人：_____年_____月_____日樁基工程施工合同 篇11發(fā)包單位： （以下簡稱甲方）承包單位： （以下簡稱乙方）甲方因建設(shè)需要，委托乙方承建打樁工程。為明確雙方各自的相互權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，國家工商管理局和建設(shè)部頒發(fā)的（GF91020xx年 月 日前進(jìn)場施工。并于 年 月 日前完成全部打樁施工任務(wù)，如工期不能按期完成，每遲一天罰款合同總價(jià)的1‰，總額不超過合同總價(jià)的10%。如因政府停電、設(shè)計(jì)圖紙變更影響施工進(jìn)度，遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害等原因時(shí)，如因臺風(fēng)、暴雨造成停工，導(dǎo)致乙方出現(xiàn)停工、窩工24小時(shí)以上，經(jīng)雙方協(xié)商，簽證，工期方可順延。因其他意外情況的39。停工，雙方應(yīng)共同查明原因，分清責(zé)任，其損失由責(zé)任方負(fù)擔(dān)，由于停工，窩工原因而造成損失時(shí)，屬甲方責(zé)任的，工期順延，窩工半天起開始簽證，窩工的樁機(jī)按每臺每天1000元補(bǔ)嘗。屬乙方責(zé)任的，由乙方自行趕工，乙方原因造成工期拖延，每延遲一天罰款20xx年 月 日合同簽定地點(diǎn)：第三篇：樁基工程施工合同樁基工程施工合同12篇樁基工程施工合同1甲方：乙方：根據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律的規(guī)定,甲乙雙方本著友好協(xié)商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達(dá)成如下協(xié)議,甲乙雙方均應(yīng)按照本協(xié)議項(xiàng)下的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,確保工程的順利完工。一、工程概況工程名稱：____省____市馬浦鎮(zhèn)1高架橋樁基工程工程基本情況：樁基總量1500根，孔深35至60，工程單價(jià)280元。二、雙方權(quán)利義務(wù)甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平，并應(yīng)當(dāng)提供施工工人住房，本施工工程水、電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。合同簽訂后，乙方應(yīng)該盡快組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)場施工，如因乙方的原因而遲遲不能進(jìn)場施工，甲方有權(quán)追究乙方的違約責(zé)任。甲方應(yīng)該在乙方機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后____日內(nèi)提供好本合同第二條第1款所規(guī)定的內(nèi)容，超過____日的，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。甲方應(yīng)該為乙方的施工提供良好條件，包括工作面、征地等，保證乙方按照正常的工期進(jìn)行施工，如因甲方原因?qū)е乱曳綍和；蛘卟荒苁┕さ扔绊懝こ淌┕みM(jìn)度的情形，甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任，造成損失的，還應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方保證按照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，保證工程的施工質(zhì)量，如甲方認(rèn)為乙方的工程施工質(zhì)量不合格，其應(yīng)該向乙方提供標(biāo)準(zhǔn)的工程質(zhì)量報(bào)告，否則即視為工程施工質(zhì)量合格。如工程出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，乙方有義務(wù)組織修復(fù)，修復(fù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。合同簽訂后，如因工程施工難度增加、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。三、工程結(jié)算及付款方式%的工程款，結(jié)算依據(jù)為上月工程總量和本合同第一條第2款規(guī)定的工程單價(jià)，否則甲方應(yīng)該向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。本工程全部竣工完成后3個(gè)月內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付余下的工程款，否則甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。四、違約責(zé)任甲方違反本合同第二條第1款、第3款、第4款的規(guī)定，應(yīng)該向乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下工程款%的違約金，如甲方繼續(xù)違約，致使乙方無法施工的，甲方在向乙方承擔(dān)違約責(zé)任后，乙方有權(quán)單方解除合同。甲方違反本合同第三條第1款的，應(yīng)向乙方承擔(dān)該月施工工程款%的違約金，累計(jì)數(shù)月未結(jié)算的，總違約金由各月違約金相加計(jì)算，超過3個(gè)月未按照要求結(jié)算工程款的，乙方有權(quán)單方解除合同并追究甲方的法律責(zé)任。甲方違反本合同第三條第2款的規(guī)定，應(yīng)向乙方承擔(dān)未結(jié)算工程款%的違約金，并同時(shí)向乙方承擔(dān)同期銀行貸款利率4倍的利息。乙方違反本合同第二條第2款規(guī)定的，應(yīng)向甲方承擔(dān)合同總額%的違約金。五、爭議解決甲乙雙方履行本合同發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向人民法院提起訴訟。六、本協(xié)議未盡事宜，雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。七、本協(xié)議一式2份，甲乙雙方各持一份，具有同等的法律效力。八、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生法律效力。甲方：乙方：時(shí)間：時(shí)間：樁基工程施工合同2工程發(fā)包方：(甲方)__________________工程承包方：(乙方)__________________為保證工程順利施工，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議條款：一、工程概況工程名稱：_________工程地點(diǎn)：_________工程內(nèi)容：_________二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期工程施工日期_________年_________月_________日機(jī)械進(jìn)場。打試樁結(jié)束時(shí)間_________月_________日。正式施工全部工期為_________天有效工作日，正式施工為_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后業(yè)主提前_________天通知承包方。因雨天、停水、停電、設(shè)備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發(fā)包簽證為準(zhǔn))。試樁檢測時(shí)間不包括在有效工作日內(nèi)。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：承包方施工的管樁必須達(dá)到一、二類標(biāo)準(zhǔn)。不得出現(xiàn)三、四類樁。五、合同價(jià)款合同總價(jià)：施工費(fèi)用約_________元(_________元)，管樁材料費(fèi)用約_________元( _________元)，結(jié)束后按實(shí)調(diào)整。六、雙方權(quán)利和義務(wù)(一)發(fā)包方的權(quán)利和義務(wù)施工現(xiàn)場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現(xiàn)場100米內(nèi)、施工現(xiàn)場平整)，由發(fā)包方在機(jī)械設(shè)備進(jìn)場前3日內(nèi)完成，并能滿足樁機(jī)運(yùn)輸車輛正常通行，提供地下管網(wǎng)平面圖并負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場障礙物(便道位置由乙方指定，甲方負(fù)責(zé)實(shí)施)。負(fù)責(zé)在開工前3日提供施工圖，場地地質(zhì)勘探報(bào)告各二份，并組織圖紙會(huì)審，形成書面紀(jì)要。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建筑物主軸線的定位，確定現(xiàn)場水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)控制點(diǎn)。負(fù)責(zé)管樁的及時(shí)供應(yīng)且運(yùn)至樁機(jī)施工地點(diǎn)的30米范圍內(nèi)。有權(quán)監(jiān)管承包方施工過程中的一切生產(chǎn)活動(dòng)，但不得強(qiáng)行干涉或違背可觀規(guī)律去亂指揮，否則造成一切安全生產(chǎn)質(zhì)量事故由發(fā)包方承擔(dān)。有義務(wù)協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場四鄰關(guān)系。(二)承包方的權(quán)利和義務(wù)按照國家驗(yàn)收規(guī)范完成工程樁基設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)變更內(nèi)部內(nèi)容。提交承包方有效的資質(zhì)文件。做好開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括場內(nèi)定位放線，設(shè)備進(jìn)場并調(diào)試完畢做好施工人員的組成工作。編制施工組織設(shè)計(jì)，提交開工報(bào)告于開工前報(bào)業(yè)主或監(jiān)理，經(jīng)審批后方可正式開工。現(xiàn)場施工必須按照設(shè)計(jì)圖紙、國家規(guī)范及安全操作規(guī)程，按章操作。應(yīng)對施工人員進(jìn)行安全教育后再上崗，做好文明施工，確保無安全質(zhì)量事故。七、工程量確認(rèn)工程量計(jì)算辦法：(1)樁長度計(jì)算方法：按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)變更有效樁長以延長米計(jì)算。(2)施工綜合單價(jià)：PHC600(130)AB：_________元∕米(3)材料單價(jià)：PHC600(130)AB：_________元∕米工程樁檢測合格，甲方在接到?jīng)Q算報(bào)告30天內(nèi)，按圖紙核定已完工程量。若發(fā)包人在收到承包人決算報(bào)告30天內(nèi)未進(jìn)行計(jì)量或以各種理由不計(jì)量，則從第31天起報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn)，作為工程價(jià)款支付依據(jù)。決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計(jì)，中途缺席超過2天，甲方直接審計(jì)或事務(wù)所審計(jì)，結(jié)果仍然有效。八、工程款的支付針對樁基工程的特殊性雙方約定：施工至_________付至工程量的_________%。施工結(jié)束后付總價(jià)款的_________%。樁基檢測結(jié)束后質(zhì)量齊全已完工程量的_________%。樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。材料費(fèi)用款到發(fā)貨，合同簽訂后付材料費(fèi)用的20%。九、竣工驗(yàn)收樁基竣工驗(yàn)收由甲方組織。乙方負(fù)責(zé)提交三套完整的樁基技術(shù)資料在驗(yàn)收后15天內(nèi)提交給發(fā)包方。工程未經(jīng)驗(yàn)收若發(fā)包方自行上部施工，出現(xiàn)一切問題由發(fā)包方負(fù)責(zé)。十、違約、索賠和爭議(一)違約發(fā)包人違約。1)發(fā)包人不按時(shí)支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行時(shí)。2)發(fā)包人無正當(dāng)理由不支付工程竣工結(jié)算價(jià)款。3)發(fā)包人不履行合同義務(wù)或不按合同履行義務(wù)的39。其他情況，發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給承包人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，順延的工期，并支付違約金。4)因發(fā)包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機(jī)臺班停置費(fèi)按1000元/天計(jì)算。承包人違約1)承包人不能按協(xié)議所約定的工期或監(jiān)理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內(nèi)完成。2)因承包人施工質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3)承包人不履行合同內(nèi)義務(wù)的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。4)開始正式打樁后，發(fā)包方發(fā)現(xiàn)承包方不能滿足經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理審批的工期要求(合同天數(shù))，發(fā)包方有權(quán)另加工程隊(duì)伍，承包方不得阻撓。(二)索賠當(dāng)一方向另一方提出索賠時(shí)，要有正當(dāng)?shù)乃髻r理由，且有索賠事件發(fā)生的有效證件。當(dāng)一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)送交報(bào)告，受理方要在28天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為該索賠已認(rèn)可。(三)爭議雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發(fā)生爭議時(shí)，在協(xié)商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。十一、有關(guān)事項(xiàng)為保證工程能順利實(shí)施，發(fā)包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時(shí)協(xié)調(diào)處理工程施工中的一切事項(xiàng)。本合同自簽訂之日起生效，工程款結(jié)清后自行廢止。本合同條款與國家、省、市有關(guān)法律相抵觸時(shí)，一律以國家、省、市法律法規(guī)為準(zhǔn)。十二、其它合同價(jià)款中含第一次試樁檢測期間的機(jī)械停滯周期為15天，超過此期間停滯費(fèi)用另計(jì)。如因第一次試樁結(jié)果未能滿足設(shè)計(jì)要求，再次要求打試樁，機(jī)械停滯費(fèi)臺班按投標(biāo)報(bào)價(jià)所報(bào)費(fèi)再行結(jié)算。兩種規(guī)格一種試樁合格不計(jì)停滯費(fèi)，兩種都不合格按20xx元/天/臺。如需引孔或增加其它的技術(shù)施工措施所造成的費(fèi)用另行協(xié)商結(jié)算。按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰20xx元/天。因付款不及時(shí)造成工期延誤，按機(jī)械停滯臺班補(bǔ)償。合同簽訂后，若乙方無正當(dāng)理由機(jī)械設(shè)備不進(jìn)場或甲方無故拒絕乙方進(jìn)場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內(nèi)。甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續(xù)施工，如果中途停滯時(shí)間超過一周，甲方補(bǔ)償乙方一周以外每天停滯費(fèi)20xx元/天，需要臨時(shí)樁機(jī)退場，甲方補(bǔ)貼進(jìn)退場費(fèi)陸萬元/次。合同中未盡之處，以現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)行簽證。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________