石材及玻璃幕墻施工合同-資料下載頁

　　

【正文】 程總額的千分之三。第八條 不可抗力一切非人為原因及非人力能控制的不可抗拒力事件，影響合同一方不能履行或不得不終止合同，受影響方應立即將事件情況通報另一方，并在三日內提交事件詳細證明文件，按事件對履行合同的影響程度，一方應同意另一方部分或全部免除其履行本合同的責任或延期履行合同。第九條合同份數及有效期 本合同一式兩份，甲乙方各執一份。 本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。第十一條 雙方約定的其它內容第十二條 附則本合同條款如對情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日玻璃幕墻施工合同12乙方(承包方)： 甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就水暖分項工程勞務作業合作事項協商一致，簽訂本勞務作業分包合同，雙方共同遵照執行。一、工程名稱：二、工程地點： ____市盤旋路三、工程承包內容及范圍：1 、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準，玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。四、工程工期：開工日期：________年____月____日。竣工日期：________年____月____日 工程總日歷天數：30天施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延。五、工程質量及材料要求：各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規范要求。如不按要求發現一點罰款50 元。對現場監理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。如某部位存在嚴重問題，須返工的罰款3000 元。若返工造成延誤工期的除按上述第4 條罰款外，如對下道工序的工種造成停工，停工的工人人工費由乙方賠償。六、工程價款：伍佰伍拾元平方米。(：550元2 ) (按實際面積進行結算)七、工程價款的撥付及結算方式：工程款的支付：1)、乙方施工人員及型材全部進場后由業主付三萬元工程款2)、全部工程安裝完成驗收合格后由業主付至全款的95%，留5%作為工程質保金。在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產生其他任何費用。如因工程設計變更造成工程量增減，按相關規定進行相應增減。分項分部工程人工費小于1000元的不予增加工程款，人工費大于1000元的由現場管理人員確認簽字后按預算定額直接費進行結算，不計取任何其他費用。八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發生的任何費用均由乙方承擔。工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。工程所使用材料必須經甲方、監理認可，否則不得使用。文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。九、甲方責任：組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交f 玻璃幕墻工程施工分包合同范本來自本站:. ed底。負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。十、乙方責任：服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規格、數量，并按材料的規格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資，乙方必須按月將工人工資發放，如乙方遲延支付工人工資甲方有權直接扣除乙方工程款支付給工人。嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規定。 十一、違約責任：當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息。(2)因甲方原因延誤工期超過____日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤____日，%的違約金。(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失。 (3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付合同總價款2%的違約金，如給甲方還造成其他損失也應予以賠償。一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。 十二、本工程甲方委派 同志為現場負責人，乙方委派 同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。 十三、爭議： 甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。 十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 工程負責人 現場負責人： 工程負責人： 地址： 地址： 電話： 電話：________年____月____日________年____月____日 玻璃幕墻施工承包合同范本二 建設單位： 施工單位：____日 期： 施 工 合 同 書 建設單位(以下簡稱甲方)： 施工單位(以下簡稱乙方)： 甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《____市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款，以便共同遵守。第一條：工程范圍、造價數量、單價、總價 工程范圍： ____市碧園公寓b、c棟建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：c4c3c4c6c63a、c6c5c5c7c65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。 工程單價： (詳見后附報價書之報價明細表) 工程數量及總價合計： (詳見后附報價書之工程報價總表) 此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商后以增補協議形式確定。 本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。第二條：工程用料 玻璃：幕墻的玻璃采用東莞XX公司產的6厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。 鋁合金型材： 均選用佛山XX公司產的60635鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認。 硅酮結構膠及密封膠： 選用鄭州XX廠產的f811硅酮結構膠及f889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。 幕墻開啟配件：國產優質七字執手。 鋼件：國產優質235b鋼型材。第三條：付款方式 鋁合金型材、鋼件進場后____日內，甲方付給乙方合同總價的30%作為第一次工程進度款。 鋁合金型材、鋼件安裝基本完成____日內，甲方付給乙方合同總價的20%。 玻璃安裝基本完成____日內，甲方付給乙方合同總價的20%。，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80%。 驗收合格后三____日內，甲方付到結算總價的97%給乙方，剩余3%從驗收之日起________年保修期滿后，____日內一次性付清。 甲方如不按協議條款支付款項，乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知，甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。第四條：甲乙雙方責任 甲方責任： 提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料。 辦理施工許可證。，清除施工現場內影響乙方施工的障礙。，并進行簽署。，監督檢查工程質量，及時簽認分部工程質量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作。工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時，甲方接通知后48小時未到場驗收，則視為驗收合格。質量符合規定要求，驗收48小時后甲方代表不簽字，視為已批準，乙方可繼續施工。 在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關部門進行玻璃幕墻驗收。 注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。 乙方責任： 對幕墻進行設計，經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用，保證設計符合國家有關規范要求，對設計質量負責，承擔因設計質量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。 嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的一切后果。 編制施工組織設計和工期進度計劃，并經甲方審核通過。 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款。 嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定，確保施工安全及文明施工。 作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。 提供完整的竣工驗收資料，保證驗收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時通過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。第五條：工期 開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。 施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現場施工腳手架落架的要求。 工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延。 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化。 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時。 由于戰爭、**、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等。 甲方不按合同規定支付工程款。 其它非乙方原因的停工。 以上情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。第六條：工程質量 工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的合格標準，爭創優良工程。 工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。 工程竣工后，乙方向甲方提供質量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。第七條：設計變更 甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。 由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。第八條：竣工、結算與保修 工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后十天內，向所屬建設主管部門提交驗收申請，并組織有關部門進行驗收。如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續。如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。 工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。 保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規定的保修條款執行。第九條:工程停建或緩建 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。第十條：其它 所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。 履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決。協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解。如調解不成，可向法院起訴。 本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽字并加蓋合同章后立即生效, 生效后無正當理由單方不能棄約, 棄約方需賠償對方的一切經濟損失。 本合同待工程驗收, 工程結算完成, 甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。 本合同正本一式兩份, 雙方各執一份，副本陸份，雙方各執叁份。均具同等法律效力。甲方: 乙方:法人代表: 法人代表：(或委托代理人): (或委托代理人):開戶銀行: 開戶銀行:帳 號: 帳 號:電 話: 電 話:傳 真: 傳 真：地 址: 地 址:郵 編: 郵 編:玻璃幕墻施工合同13甲方：乙方：經甲、乙雙方友好協商，甲方決定由乙方承擔華立天地豪園玻璃幕墻、大白玻工程的制作及安裝。為明確雙方責任，本著互相協作，緊密配合、分工負責的原則，根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，雙方同意就本工程達成以下合同條款，雙方