正文內容

安防監控工程安裝施工合同范本0011-資料下載頁

2025-10-31 17:38本頁面

　　

【正文】收遵從附件商定之標準。甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格。如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在日內達成處理意見。甲方收到乙方驗收工程通知之日起日內不驗收，視為驗收合格。有關驗收的一切費用由甲方負擔。工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。七、工程質量與售后服務工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。乙方對工程實行年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。八、工程造價工程預算造價造價為：650000 元（人民幣：陸拾伍萬元整）設備及安裝預算見附表最終付款按照具體工程據實結算九、工程付款方式本合同簽訂之日起日內，甲方支付乙方工程總造價%的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。設備到場經雙方驗收后日內，甲方向乙方支付工程總造價%的工程進度款。工程驗收合格之日起日內，甲方向乙方付清剩余%的工程款項。十、違約責任甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一方進行賠償。因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方制服相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配臵的要求。工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。十一、解決合同爭議的方式本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。十二、合同附件作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。十三、合同附則本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。工程驗收合格，結清全部工程款后終止。本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。本合同未盡事宜雙方協商解決。甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：甲方：鄭州市嵩陽煤機制造有限公司乙方：鄭州市金韻科技有限公司代表人：弋現生代表人：蔡金聚聯系電話：***聯系電話：***簽訂時間： 2013年月 10 日

點擊復制文檔內容

化學相關推薦

安防監控工程安裝施工合同范本0011-資料下載頁

安防監控維修合同范本-資料下載頁

安防監控服務合同范本-資料下載頁

安防監控維修合同范本-資料下載頁

監控安防安裝合同-資料下載頁

安防監控安裝合同-資料下載頁

安防監控工程合同(范本)-資料下載頁

安防監控服務合同范本-資料下載頁

安防監控服務合同范本-資料下載頁

2022年安防監控合同范本-資料下載頁

2022年監控安防合同范本-資料下載頁

2022年安防監控工程合同范本2-資料下載頁

安防監控工程施工合同書范本-資料下載頁

監控安裝施工合同范本-資料下載頁

監控安裝施工合同范本-資料下載頁

安防監控服務合同范本(2)-資料下載頁

安防監控工程安裝施工合同范本0011-wenkub.com

安防監控工程安裝施工合同范本0011(已改無錯字)

安防監控工程安裝施工合同范本0011-資料下載頁

安防監控工程安裝施工合同范本0011(參考版)

安防監控工程安裝施工合同范本0011-文庫吧資料