<cite id="8yt63"><rp id="8yt63"><pre id="8yt63"></pre></rp></cite>^{<blockquote id="8yt63"></blockquote>}

正文內容

首頁>資源列表>更多資源

外墻裝飾工程施工合同-資料下載頁

2026-05-05 07:28本頁面

【導讀】承包人沒有合同中的任何違約行為，或者承包人有違約行為但已按發包人的要求予以改正；承包人不能達到以上條件之一的，發包人有權暫停支付合同價款，直至以上支付條件得到全部滿足。檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。確有必要時，發包人可發出口頭指令，并在48. 小時內給予書面確認，承包人對發包人的指令應予執行。發包人要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但發包人決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。授權代表的簽字及發包人蓋有公司公章。理有關手續，并以書面形式通知發包人，因承包人責任造成的罰款由承包人負擔；承包人未能履行以上各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人有關損失。因發包人原因造成停工的，相應順。發包人未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；因發包人原因導致重大設計變更和工程量增加并引起施工量的重大變化；雙方約定或發包人同意工期順延的其他情況。

　　

【正文】兩天內清理承包人出場，要求承包人支付違約金，并賠償發包人的一切損失。，發包人有權要求承包人支付合同總造價 %的違約金，并賠償發包人的一切損失。，承包人應賠償因其違約給發包人造成的損失。二十六、索賠，要有正當理由，且有索賠事件發生時的有效證據。，造成工期延誤和（或）承包人不能及得到合同價款及承包人的其它經濟損失，承包人應按下列程序以書面形式向發包人索賠。（ 1）索賠事件發生后兩天內，向發包人發出索賠意向通知書；（ 2）發出索賠意向通知后 2 天內，向發包人提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料；（ 3）發包人在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于五天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據；（ 4）當索賠事件持續進行時，承包人應當每兩天階段性向發包人發出索賠意向，在索賠事件終了后兩天內，向發包人送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序規定相同。，給發包人造成經濟損失，發包人可向承包人提出索賠。二十七、合同解除，可以解除合同。，發包人有權解除合同。，經發包人多次口頭或書面通知整改仍不聽從指揮的，發包人有權單方面終止合同且由承包人承擔相應的一切經濟損失。，發包人和承包人均可以解除合同：（ 1）因不可抗力致使合同無法履行；（ 2）因一方違約致使合同無法履行。，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前七天以書面方式告知對方，通知到達對方時合同解除。，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。二十八、爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或第 7 頁共 7 頁者和解、調解不成的，雙方可向工程所在地人民法院起訴。，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：（ 1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；（ 2）調解要求停止施工，且為雙方接受；（ 3）法院要求停止施工；（ 4）雙方或任何一方按合同約定解除了本合同。二十九、雙方特別作出以下確認方已經仔細審閱過本合同的內容，并完全了解本合同各條款（含雙方權利義務的限制等）的法律含義，對其中不明確的條款，均已經從對方得到了合理的解釋。，本合同是雙方在自愿、平等、互利、公平、公正、協商一致的基礎上達成的共識，雙方對本合同中的所有條款均無任何異議。，不因任何事由可撤銷，也不因任何事由而反悔。本協議書雙方簽字蓋章后生效，如有未盡事宜，甲、乙雙方本著友好合作精神可另行協商簽訂補充合同，補充合同與本協議書有同等法律效力。本合同一式肆份，發包方承包方各執貳份，各份具有同等法律效力。發包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或法定代表人或授權委托人（簽字）：授權委托人（簽字）：身份證號：身份證號：聯系地址：聯系地址：聯系電話：聯系電話：傳真號碼：傳真號碼：年月日年月日

點擊復制文檔內容

環評公示相關推薦

外墻裝飾工程施工合同-資料下載頁

外墻裝飾裝修工程施工設計方案-資料下載頁

外墻裝飾裝修工程施工方案-資料下載頁

外墻保溫工程施工合同-資料下載頁

裝飾工程施工合同-資料下載頁

裝飾工程施工合同-資料下載頁

裝飾工程施工合同-資料下載頁

外墻裝飾施工合同-資料下載頁

外墻裝飾施工合同-資料下載頁

內外墻涂料裝飾工程施工合同(通用版)-資料下載頁

內外墻涂料裝飾工程施工通用版合同-資料下載頁

內外墻涂料裝飾工程施工合同的范本-資料下載頁

內外墻涂料裝飾工程施工合同范本-資料下載頁

外墻涂料裝飾工程施工合同三篇2022年-資料下載頁

外墻外保溫裝飾裝修工程施工方案-資料下載頁

外墻保溫裝飾板工程施工方案-資料下載頁

外墻裝飾工程施工合同-全文預覽

外墻裝飾工程施工合同-預覽頁

外墻裝飾工程施工合同-免費閱讀

外墻裝飾工程施工合同(存儲版)

外墻裝飾工程施工合同-文庫吧在線文庫