正文內容

實用的施工合同錦集八篇-wenkub.com

2026-04-05 01:58 本頁面

　　

【正文】　　十、在合同履行過程中，若甲乙雙方發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成可向當地人民法院提起訴訟?！　∫曳剿峁┎膳懿脑诠┧疁囟炔桓哂?0度，并由保險公司進行質量保險，如由乙方安裝問題造成的損失由乙方承擔，如因產品質量問題給甲方造成人身及財產損失，由保險公司按照實際損失賠付?！　〉嘏牧辖M成：　　（1）威能地暖采暖管材采用耐高溫交聯聚乙烯（PEXa）,管材型號16*；　?。?）分水器：阿爾波特(Arbet)純銅制分水器；　?。?）保溫層：擠塑板或苯板，2cm厚，承壓20kg；　　六、注意事項。　　一、工程名稱：家庭低溫熱水地板輻射采暖系統（以下簡稱“地暖系統”）　　二、工程地點：　　三、工程工期：　　四、工程價款與結算方式：　　工程造價：乙方以每平方米元為甲方進行實際面積方米的地暖系統安裝，工程總價元，包括地暖采暖系統咨詢、設計、系統安裝、實驗、調試、售后維修。　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。　　?！　?。甲乙雙方各持正本____份，副本____份。在保修期內，甲方應按國家標準每年為鋼結構架上防護油漆一次，如甲方未按期加以防護，乙方不保修。　　因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。　　如甲方未能按本協議約定的時間內付款，使乙方不能及時開展各項工作，因此而給乙方造成的工作延誤或影響，乙方不承擔任何損失或責任，乙方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利。　　由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失?！　?凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，與樣板材料不一致的，應禁止使用?！　?工程竣工后，乙方提出將有關資料送交甲方。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延，但乙方必須盡力配合甲方盡快完成工作?！　?甲、乙雙方應及時辦理中間工程的檢查與驗收手續?！　?因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不能相應順延。　　現場施工場地或水、電、設備等產生的費用由乙方自理?！　?施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。做好工程進度表，并提供給甲方參考?！　?指派____為乙方代表，負責解決乙方負責的各項事宜和合同履行?！　?組織人員驗收乙

點擊復制文檔內容

環評公示相關推薦

實用的施工合同錦集八篇-wenkub.com

實用的用工合同模板錦集7篇-資料下載頁

建筑合同錦集八篇(建筑施工合同通用范本)-資料下載頁

實用的護理工作計劃錦集八篇-資料下載頁

實用的房產合同模板錦集5篇-資料下載頁

實用的技術合同錦集七篇-資料下載頁

實用的承攬合同模板錦集9篇-資料下載頁

實用的學校教學計劃模板錦集八篇-資料下載頁

實用的借款合同模板錦集六篇-資料下載頁

服務合同錦集八篇-資料下載頁

實用的承攬合同模板錦集7篇-資料下載頁

實用的房產合同模板錦集九篇-資料下載頁

【實用】用工合同錦集最終5篇-資料下載頁

實用的員工勞動合同錦集6篇-資料下載頁

實用的承包合同錦集7篇-資料下載頁

實用的安裝合同模板錦集精選多篇-資料下載頁

實用的施工合同錦集八篇(編輯修改稿)

實用的施工合同錦集八篇-wenkub.com

實用的施工合同錦集八篇(已改無錯字)

實用的施工合同錦集八篇-資料下載頁

實用的施工合同錦集八篇(參考版)