正文內容

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本-資料下載頁

2026-05-05 00:06本頁面

　　

【正文】約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴。雙方接受調解結果，應在調解做出后7天內執行。在實際工程中雙方可以協議對爭議進行一次或幾次調解，這些調解都要按上述例子一一寫明；也可以協議由仲裁機構仲裁或人民法院判決。第三十條甲方違約應負的違約責任應按以下各項分別作出說明：1．承擔因違約發生的費用，應寫明費用的種類。如工程的損壞及因此發生的拆除、修復等費用支出，乙方因此發生的人工、材料、機械和管理費用支出；2．支付違約金，要寫明違約金的數額和計算方法、支付的時間；3．賠償損失。違約金的數額不足以賠償乙方的損失時，應將不足部分支付給乙方，作為賠償。并寫明損失的范圍和計算方法，如損失的性質是直接損失還是間接損失，損失的內容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費，是否包括窩工期間乙方本應獲得的利潤等。第三十一條本條應根據當地的地理氣候情況和工程的要求，對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力作出規定。如規定以下情況均屬不可抗力：1．當地烈度＿＿度以上的地震；2．＿＿級以上持續＿＿天的大風；3．＿＿毫米以上持續＿＿天的大雨；4．日氣溫超過＿＿度，持續＿＿天；5．日氣溫低于＿＿度，持續＿＿天；第三十二條在辦理保險時，應寫明甲方人員和第三方人員在施工現場生命財產安全的保險內容、保險金額及由誰辦理和承擔費用。地方政府規定，或當事人雙方協議要求鑒證、公證的，由鑒證、公證部門將意見寫在協議條款的鑒證、公證意見一欄，并加蓋印鑒。附表一：工程項目一覽表單位或分部工程名稱建筑面積裝飾內容工程造價開工日期竣工日期附表二：工程甲方供應材料設備一覽表序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備注

點擊復制文檔內容

環評公示相關推薦

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同書(甲種本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)項目合同范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本范本_格式_樣本_樣式_協議范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本gf-96-0205范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同范本甲種本示范文本范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)項目合同范本(最新整理-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)(doc7)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同[甲種本](doc18頁)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同-甲種本(doc30)-工程綜合-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同模板乙種本范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本(專業版)

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本(留存版)

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本-文庫吧

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本-wenkub