正文內容

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本-資料下載頁

2026-05-05 00:23本頁面

　　

【正文】于供應商的原因造成產品的質量等級、規格型號和交貨時間達不到要求，造成損失的責任和產生的費用由誰承擔。　　第26條　　本條應寫明變更發生后，乙方提交變更價款的時間及金額。　　第27條　　本條應寫明乙方提交竣工圖的時間、份數和要求；寫明甲方收到竣工報告后應在多長時間內組織驗收及參加驗收的部門和人員。　　第28條　　如雙方不再簽訂保修合同，本條應寫明保修的項目、內容、范圍、期限、保修金額和保修金預留或支付方法，以及保修金的利率。另簽訂保修合同的應將以上內容寫入保修合同。　　第29條　　雙方協商后，對爭議的解決方法和程序可作出以下說明：　　如：雙方發生爭議，首先請工程所在地建設行政主管部門調解，一方提出調解要求后，雙方應保證合同的繼續執行。建設行政主管部門調解不成時，任何一方可依據合同中的仲裁條款或事后達成的書面仲裁協議向約定的仲裁機構申請仲裁。沒有約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可以向人民法院起訴。　　雙方接受調解結果，應在調解做出后7日內執行。　　在實際工程中雙方可以協議對爭議進行一次或幾次調解，這些調解都要按上述例子一一寫明；也可以協議由仲裁機構仲裁或人民法院判決。　　第30條　　甲方違約應負的違約責任應按以下各項分別作出說明：　　，應寫明費用的種類。如工程的損壞及因此發生的拆除、修復等費用支出，乙方因此發生的人工、材料、機械和管理費用支出；　　，要寫明違約金的數額和計算方法、支付的時間；　　。違約金的數額不足以賠償乙方的損失時，應將不足部分支付給乙方，作為賠償。并寫明損失的范圍和計算方法，如損失的性質是直接損失還是間接損失，損失的內容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費，是否包括窩工期間乙方本應獲得的利潤等。　　第31條　　本條應根據當地的地理氣候情況和工程的要求，對造成工期延誤和工程破壞的不可抗力作出規定。如規定以下情況均屬不可抗力：　　；　　；　　；　　，持續X天；　　，持續X天。　　第32條　　在辦理保險時，應寫明甲方人員和第三方人員在施工現場生命財產安全的保險內容、保險金額及由誰辦理和承擔費用。　　地方政府規定，或當事人雙方協議要求鑒證、公證的，由鑒證、公證部門將意見寫在協議條款的鑒證、公證意見一欄，并加蓋印鑒。　　附表一：XXX工程項目一覽表　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　｜｜建筑｜｜工程｜開工｜竣工｜　　｜單位或分部工程名稱｜｜裝飾內容｜｜｜｜　　｜｜面積｜｜造價｜日期｜日期｜　　｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜　　｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜　　｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　附表二：ＸＸＸ工程甲方供應材料設備一覽表　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　　｜序｜材料或設備｜規格｜單｜數｜｜供應｜送達｜｜　　｜｜｜｜｜｜單價｜｜｜備注｜　　｜號｜名稱｜型號｜位｜量｜｜時間｜地點｜｜　　｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　　｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　　｜－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜　　｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

點擊復制文檔內容

黨政相關相關推薦

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同[甲種本]-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc模板范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同范本乙種本示范文本范本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同[甲種本]-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本doc格式范本-資料下載頁

工程建筑裝飾工程施工工程合同[甲種本]-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)示范文本使用說明(doc7頁)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(乙種本)(示范文本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同乙種本示范文本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同(甲種本)-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本-資料下載頁

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本(已修改)

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本(編輯修改稿)

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本-wenkub.com

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本(已改無錯字)

建筑裝飾工程施工合同甲種本示范文本范本-資料下載頁